2月11日，上海建工集团股份有限公司公开发布了《关于诉讼进展的公告》，根据公告内容显示，2022年1月，上海建工集团有限公司因合肥宝能城Shopping Mall、T7酒店项目业主合肥市宝汇置业有限公司拖欠工程款，向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼。
本案一审已经结束，法院判决宝汇置业向上海建工支付工程款约4.7亿，并支付违约损失约2000万，合计4.91亿。据悉，由于陷入诉讼纠纷，案涉的多个在建工程都已经停工，后续走向如何，尚未可知。
因工程款拖欠而停工的处理原则
工程款拖欠是建工领域最常见的纠纷之一，在实践中，由于甲乙双方地位不对等，甲方往往占据强势地位，乙方面临工程款拖欠时，可采取的有效催款措施并不多，很多时候，不得不被迫停工。
在甲方拖欠工程进度款时，乙方有权合理、合法、适时地使用停工权利有效清收工程进度款｡但是由于停工对于工期、造价、索赔等方面对双方具有重大影响，因此乙方应当特别谨慎处理停工过程中的几大步骤：
第一步：申报进度款，交由甲方及相关单位确认｡乙方编制详细的进度款申报资料，其中申报资料必须载明当期进度、工程量、进度款金额，将申报资料按照合同约定层报监理、甲方等单位审核、签字，在甲方确认后，妥善保管进度款申报资料｡
第二步：以书面方式催告甲方支付进度款，保留书面催告的证据｡
第三步：以书面方式向甲方通知停工决定，并保留好通知送达证据｡
第四步：收集和固定停工期间的损失依据，比如合同、补充协议、已收付款单据发票、施工进度证明等证据｡
除此之外，乙方应在停工前对已完工工程进行保护，比如防锈、防护、加固等，对各种材料进行整理、安放，同时还要进行安检，以保证停工后不会发生意外与额外损失，在后续的合同纠纷中占据主动。
施工企业停工后如何催收工程款
停工不是目的，而是催收工程款的一种手段，对乙方来说，无论做什么，最终目的就是拿到更多的工程款。因此，停工之后，乙方还必须采取有效的方式来催收工程款。
一般来说，乙方催收工程款无非就是协商或起诉两种思路。协商流程简单，也不需要太专业的法律知识，但最终能协商一致并成功回款的可能性并不大，因为一般既然甲方已经开始拖欠工程款了，要不就是真拿不出钱了，要不就是不打算付钱。
最有效的工程款催收方式，还是走法律途径。由于建设工程相关法律的复杂性，乙方最好还是联系专业的工程款律师向法院提起诉讼。在诉讼的过程中，也可以让法官作为中间人主持调解，即便无法和解，也可以拿到判决书，然后申请强制执行。
结语实践中，乙方停工有很多时候都是因工程款被拖欠而主动采取的措施，但也有些时候，是甲方主动违约，强制将乙方清场，但无论是主动还是被动，乙方在停工撤场前，一定要注意对已完工部分的工程量、工程签证以及各项证据做好保全，否则很容易出现施工现场遭破坏，无法确认工程量的隐患，导致有理说不清。
总而言之，在实践中，工程款纠纷不仅案涉标的额较大，而且情况较为复杂，当事人在做决定时，应尽量咨询专业工程款律师寻求帮助，才能让自己的利益最大化。
